Договор на разработку котлована образец

Подсчет объемов по разработке котлована

Мы считаем объем выемки в твердом теле. Процедура следующая. Сначала мы проводим подробную топосъемку площадки, где будут производиться работы. Подписываем этот документ с нашей стороны и с представителем заказчика. Производим земляные работы. Затем осуществляем топосъемку этой же площадки уже с котлованом, делаем исполнительную схему. Считаем получившийся объем и предъявляем заказчику.

Схема разработка котлована

Мы выполняем работы по разработке котлованов 300 - 600 куб. м в населенных пунктах Истринского района: Истра, Дедовск, Глебовский, Павловская Слобода, Новопетровское, Снегири, Кострово, Первомайский, Румянцево, Агрогородок, Курсаково, Павловское, Бужарово, Вельяминово, Покровское, Онуфриево, Лучинское, Котово, Красная горка, Савельево, Пионерский, Манихино, Аносино, Обушково, Красновидово, Духанино, Лобаново, Хуторки, Веледниково, Трусово, Исаково, Синево, Лешково, промзона Лешково, Славково, Падиково, Давыдовское, Мансурово, Савельево, Шишаиха, ЖК Светлогорье, Звенигород, Сычево, Чисмена, Волоколамск, Шаховская,

Мы разработаем котлован в Москве и Московской области для частного дома, для коттеджа, для бани, для бассейна.

Особенности и технология разработки котлована под фундамент

Строительство всегда начинается с разработки котлована под фундамент. Это совершенно обязательный процесс, игнорировать который невозможно. Все процедуры ведутся по специальной документации. В учет берется технологическая карта, СНИП, акт производственных работ и т.д.

Готовый котлован под фундамент с засыпанной гравийной подушкой

Помимо этого есть специальная технология, что позволяет производить земляные работы с максимальной эффективностью. Обо всех этих нюансах и пойдет речь в данной статье.

Особенности и назначение

Котлован – это крупная яма или полость, откуда вынули большое количество грунта. Земляные работы по разработке котлована проводят для того, чтобы иметь возможность углубить фундамент на определенную глубину.

Углубление необходимо практически всегда, так как фундамент должен находиться ниже нулевой отметки грунта. Исключения могут составлять только плиточные фундаменты, которые к тому же держат на себе относительно легкие строения (гараж, теплица, бытовка).

Но даже в этом случае технология все равно предусматривает углубление плиты хотя бы на 30 см, так как СНИП предупреждает нас о том, что верхний уровень грунта в любой местности – это нестабильный растительный слой, который в обязательном порядке надо срезать.

Плюс нужно понимать, что технология разработки грунта в котловане нужна и для того, чтобы иметь возможность засыпать под него стабилизирующую подушку.

Это требование, которое содержится в документах типа СНИП, ТТК и т.д. Необходимость монтажа дополнительной стабилизирующей подушки диктуется условиям, в которых фундамент будет содержаться.

В большинстве случае прочность грунта будет недостаточной, или же наоборот, проблемы будут связаны с повышенным уровнем грунтовых вод. Впрочем, тут все зависит и от того, какое время для разработки было использовано.

Однако технология создания подушки не отличается сложностью, а вот польза от нее для нестабильного грунта и стоящего на нем фундаменте очень даже существенная. Это же подтверждает типовая технологическая карта на земляные работы, которая есть практически у любого архитектора.

Разработка котлована с помощью экскаватора

Как видим, без разработки котлованов на стройке не обойтись. С них начинается строительство их засыпкой оно и заканчивается.

Необходимая документация

Земляные работы – это сложный и длительный процесс. Шутить с такими вещами нельзя. Конечно, можно вручную выкопать траншею под мелкий фундамент, но даже в этом случае вам будет необходим какой-то план или акт на работы.

Что уже и говорить о крупных котлованах (для разных видов фундамента для больших коттеджей), где необходимо работать как вручную, так и с помощью специальной техники.

Не имеет значения, будете работать вы вручную, с помощью техники или же разработка грунта во время всех процессов будет проводиться комбинированным способом. В любом случае вам понадобится множество документации.

Для начала необходима схема разработки котлована. Это своеобразная технологическая карта, только общего образца. Если взглянуть на нее невооруженным глазом, то можно спутать эти документы с планом здания. Но это не так.

На схеме показаны границы котлована, все его габариты, места прохождения техники и т.д. Схемы, как правило, составляются вручную и являются только первым документом из нескольких.

Далее, следует разработка ТТК. ТТК – расшифровывается как типовая технологическая карта. ТТК может быть общей, а может и индивидуальной. Общая ТТК – это своеобразный список рекомендаций, похожий на СНИП.

Вот только СНИП дает рекомендации более обобщенные, а ТТК (как типовая карта на акт определенных работ) концентрируется на конкретных положениях тех или иных строительных процессов.

В общей ТТК указывают рекомендации по технологии разработки котлована, укреплению его стен, вывозу грунта, работе в зимнее время и т.д.

Использование гусеничного экскаватора для рытья котлована под фундамент

После оценки общей ТТК составляется более подробная технологическая карта, где все эти рекомендации будут использоваться вместе и накладываться на ваш конкретный случай.

Технологическая карта играет огромную роль, ведь без нее даже самый опытный строитель не сможет справиться с работой наилучшим образом. В лучшем случае, время на разработку котлована увеличится, в худшем же его качество будет оставлять желать лучшего.

Когда приходится время разрабатывать акт на разработку котлована, то обращаются и к такому важному документу, как СНИП. СНИП в современной строительной сфере используется практически повсеместно. Расшифровывается аббревиатура СНИП, как строительные нормы и правила.

Все правила в этом документе – это технологическая выжимка из всей доступной информации. Они утверждены профильными организациями и считаются эталоном, работая по которому у вас точно не возникнет проблем.

Составляя любой документ (акт на работы, ТТК, производственный проект) необходимо руководствоваться данными, которые предоставляет СНИП. Более того, если работать вам придется вручную и без наличия проекта, все равно лучше заглянуть в эту документацию.

Так как СНИП предоставляет рекомендации не только по крупным проектам, но и по мелким работам, которые можно закончить вручную.

После того как будет составлена технологическая карта, создается ППР на разработку котлована. ППР – это проект производства работ. От технологической карты он отличается тем, что составляет его, как правило, определенная фирма, с которой заключен договор на разработку котлована.

ППР – это сильно расширенная и улучшенная технологическая карта. Производственный проект, по сути, является полноценным планом работ. В нем учитывается время начала работы, точное время разработки, объем работ их цена. Учитывается также сезон, его влияние на проведение работ.

Многофункциональный экскаватор с возможность срезки растительного слоя грунтов

Например, в зимнее время года вручную разработку грунта вести практически невозможно, да и механическая разработка будет идти не лучшим образом. Вывоз и транспортировка грунта тоже будет усложнена.

Если работы ведутся в зимнее время, то для них характерно замедление всех процессов. Причем потраченное время может практически удвоить общее время, что необходимо на создание котлована.

Но это еще не все. Фирма, с которой составлен договор на разработку котлована, должна сначала предоставить вам предварительный акт на разработку грунта. А после завершения работ приводится итоговый акт на работы. Итоговый акт – это уже скорее финансовый документ, в котором указываются конкретные суммы, сроки, издержки.

Также акт на разработку сводит все цифры воедино, давая заказчику возможность составить у себя в голове общую картину. По сути, итоговый акт – это отчет на проделанные работы.

Оборудование для разработки котлована

Котлованы копают как вручную, так и механическим способом. Однако вручную работают намного реже, а в некоторые сезоны от ручного труда и вовсе отказываются. Например, в зимнее время года, когда лопатой копать промерзлый грунт практически невозможно.

Основным же рабочим инструментом в деле рытья котлованов остается экскаватор. С его помощью организовывается копка котлована, вывоз грунта, выравнивание поверхностей и т.д.

Обычные же землекопы, выполняют за ним дополнительные работы в местах, где экскаватор либо не проедет, либо попросту не способен завершить работу качественно. Рассмотрим основные разновидности экскаваторов.

По типу рабочего инструмента их делят на образцы с:

• Прямой лопатой;
• Обратной лопатой;
• Грейфером.

Применение двух экскаваторов с прямой лопатой

Прямая лопата развернута от экскаваторщика и позволяет подчищать откосы, а также разрабатывать котлованы, находясь на их дне.

Обратная же прекрасно подходит для рытья траншей и котлованов «под себя», когда экскаваторщик зачерпывает грунт в своем направлении. Это позволяет делать работу более филигранно, но и немного замедляет все процессы.

Грейферы используются, когда необходимо организовать вывоз разработанного грунта, засыпку пазух или манипуляции с выработанными массами земли. Непосредственно копку ими выполняют редко, так как они для этого не предназначены.

По типу шасси или прохождения их делят на:

• Гусеничные экскаваторы;
• Колесные экскаваторы.

Гусеничные модели очень тяжелые, потребляют много топлива, но их исключительная проходимость и устойчивость не может быть игнорирована. В зимнее время года они работают гораздо эффективнее.

Колесные же образцы дешевле, но по производительности и проходимости существенно проигрывают гусеничным. Плюс, колесный экскаватор нуждается в дополнительной фиксации во время работы, гусеничный же находится в рабочем положении постоянно.

Технология разработки

Разработка котлована всегда начинается с анализа участка и составления нормативной документации. Так, сначала берут пробы грунта, и делают геологический разрез.

После проведения этих экспериментов у вас будет ясное представление про грунты, что есть на этом участке, их несущую способность и плотность.

Копка котлована и вывоз грунта на самосвалах

Дальше берутся за составления ТТК, заключение договоров с фирмами, разработку производственных проектов и актов. Ну а следующий этап – это непосредственно начало работы.

1. Отмечаем участок под котлован.
2. Срезаем бульдозером верхний растительный слой (до 30 см)
3. Начинаем разработку котлована с помощью экскаватора.
4. Снимаем первый слой грунта.
5. Организовываем подъезды для техники, по которым можно будет запустить вывоз грунта.
6. Продолжаем работу, пока не дойдем до нужной глубины.
7. Параллельно укрепляем откосы тем или иным способом.
8. После завершения разработки котлована завершаем вывоз всей массы грунта и начинаем засыпать подушку под фундамент.

Как видим, ничего особенно сложного в этом процессе нет, однако непосредственно во время работы нужно быть предельно осторожным и следовать всем инструкциям, что указаны в документации.

Срезка растительного слоя выполняется бульдозерами. Это обязательный процесс, даже если ваш фундамент практически не углублен. Разработка ведется экскаваторами с лопатами. Они выполняют основную работу. Рабочие же доделывают за ними недочеты, укрепляют откосы, помогают организовать вывоз грунта, прокладывают подъездные пути и т.д.

Отдельно отметим процедуру, по которой выполняется вывоз грунта. Вывозить разработанную землю надо быстро и эффективно. В противном случае скорость разработки котлована упадет в несколько раз.

Для нормальной работы за каждым экскаватором закрепляется минимум два грузовика. Они посменно работают, как накопители для грунта. Как только самосвал будет заполнен, он тут же едет на место отгрузки земли, а его позицию заменяет следующий.

Таким образом, можно заставить экскаватор работать всю смену практически без остановок, тем самым существенно повысив его производительность.

Если точка отгрузки грунта находится далеко, то закрепленных грузовиков может быть не два, а три или даже больше. Тут все уже зависит от возможностей застройщика и конкретных условий на участке.

Образец договора на вывоз грунта

Вы искали образец договора на вывоз грунта. Мы представляем Вам наш типовой договор на вывоз грунта. Скачивайте, пользуйтесь. А если необходимо срочно вывезти грунт, то обращайтесь к нам прямо сейчас.

© 2013-2018 Братья Стали. Все права защищены.

Сайт разработан союзом Братья Стали

- предоставить спецтехнику и услуги для заказчика прямо сейчас

> Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93S (Комацу)

Как вырыть котлован для дома

Разработка котлована является важнейшей операцией для сооружения надежного прочного фундамента жилого здания или хозяйственной постройки.

Что такое котлован? Это углубление в почве достаточно большой площади, для создания которого используется специальная строительная техника.

Выполнение работ требует соблюдения установленных правил и норм, в соответствии с которыми и осуществляется копка котлованов. Такие земляные работы относятся к числу базовых, без которых дальнейшее строительство невозможно.

Разработка котлованов проводится на стадии выполнения подготовительных работ. Предварительно проводятся геологогеодезические изыскания, в ходе которых определяется:

• качество и состав грунта;
• уровень залегания грунтовых вод;
• точка промерзания почвы.

Прежде чем владелец участка начнет выкапывать углубление под фундамент будущего здания, понадобится составить план котлована, учитывающий все особенности площадки, почвы, самого дома и его основания. Даже если решено выкопать котлован вручную, данную процедуру выполняют только квалифицированные специалисты. От правильного планирования зависит длительность срока использования фундамента, его устойчивость и надежность.

На этапе подготовительных работ особое внимание уделяют точной разметке участка. Для начала определяется форма основания, расположение углубления относительно дорог и существующих построек.

В соответствии с утвержденной документацией определяют расстояние 3 м до ближайшей дороги и не менее 5 м до улицы. Затем выбирают тип фундамента, в зависимости от которого и проводят разметку с использованием обноски и шнурки. Необходимость использования строительной техники основана на особенностях фундамента.

Так, например, под мелкозаглубленное плитное основание можно вырыть котлован самостоятельно, а обустройство ленты фундамента требует осуществить рытье котлована экскаватором.

Тяжелая техника может понадобиться в тех случаях, когда на месте новой постройки необходимо снести прежние сооружения, избавиться от старых деревьев или крупных камней.

Подготовка котлована (значение слова объясняет его смысл и предназначение) заключается в создании выемки в грунте, которая предназначена для сооружения оснований жилых или производственных зданий. Это в большинстве случаев прямоугольной формы участок, на котором разработан грунт. На дне его обустраивают песчано-гравийную подушку, вбивают сваи или сооружают столбы.

Работы с использованием строительной техники

Разработка грунта в котловане экскаватором проводится в строго определенной последовательности под руководством и контролем опытных инженеров.

Для рытья котлованов необходимо заключить договор с одной из организаций, выполняющих данные работы и несущих полную ответственность за их качество.

Так как копка котлована требует вывоза или распределения по прилегающей территории изъятого грунта, то использование строительной техники является обязательным условием для завершения работ в кратчайшие сроки.

Проводя разработку котлованов экскаватором, специалисты гарантируют соблюдений указанных параметров объекта:

Рытье котлованов и траншей предусматривает быстрое выполнение всех необходимых работ, включая вывоз разработанного грунта. Для этих целей на участок прибывают и другие машины, в частности, самосвалы.

Компании, которые копают котлованы экскаватором, со всей ответственностью подходят не только к изучению особенностей грунта на участке, но и к выбору места, где будут проводиться земляные работы.

Сотрудники специализированных организаций осуществляют перенос плана «в натуру».

Выполняют геосъемку площадки, выбранной для копки котлована экскаватором, определяют количество земли, которое требуется оставить на участке для обратной отсыпки, а после завершения подготовительных манипуляций приступают непосредственно рытью выемки для основания постройки. О том, как вырыть котлован для будущего дома без ошибок, смотрите в этом полезном видео:

Вывоз грунта осуществляют одновременно с копкой. Земляные работы, проводимые с использованием спецтехники, занимают минимум времени и не требуют значительных физических затрат. Однако при желании сэкономить или создать углубление под строительство дачного дома самостоятельно рытье котлована под фундамент проводят вручную.

Создание котлована под ленточный фундамент

Разработка грунта в котловане имеет в строительстве зданий огромное значение. В ходе этих работ определяется:

• количество слоев;
• характеристики каждого из них;
• особенности грунтовых вод.

Ручная копка траншей под ленточное основание занимает больше времени, но не требует значительных материальных затрат. Роют траншеи после выполнения разметки и установки обноски. Глубина их зависит от уровня грунтовых вод и точки промерзания почвы в зимнее время. Подробнее о копке траншеи смотрите в этом видео:

Определяя ширину каждой траншеи, необходимо учитывать предстоящую сборку опалубочной конструкции.

Траншеи целесообразно подготавливать с глубиной не менее 70 см и шириной, превышающей ширину самой ленты на 15-20 см. Выкопанный котлован должен быть на 50 см шире самого фундамента, что обеспечить удобство при сооружении опалубки и заливке конструкции бетоном.

Образец договора подряда на выполнение работ методом

Главная > Документ

Образец договора подряда на выполнение работ методом

(Наименование организации-заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование документа), с одной стороны, и

(Наименование организации-подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование документа), с другой стороны (далее при совместном упоминании именуемые «Стороны») заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по прокладке трубопровода методом горизонтального бурения под (автодорогой, железной дорогой, оврагом и т.п.) по адресу: (город, улица, номер дома и т.д.). из (полиэтиленовой, металлической) трубы на объекте Заказчика (наименование объекта) (далее Объект).

1.2. Параметры бурения:

1.2.1. Марка трубопровода - (диаметр, SDR и т.д.).

1.2.2. Длина трубопровода - (количество) м.

1.3. Длина прокладываемого трубопровода методом горизонтального бурения может измениться в ходе работ по заданию Заказчика или по требованию согласующих организаций в связи с уточнением пересекаемых коммуникаций, наличием других объектов и глубины прокладки трубопровода.

1.4. В случае появления причин, пряпятствующих дальнейшему проведению работ и не зависящих от Подрядчика (в том числе наличие на проектной глубине горизонтального бурения свайных, бетонных, металлических конструкций или других непроходимых преград), Стороны обязуются пересмотреть условия договора, либо его расторгнуть. В случае расторжения договора Подрядчику компенсируются произведенные им затраты.

1.5. После завершения работ стороны обязуются принять меры по уточнению фактически выполненных Подрядчиком работ и в случае необходимости подписать дополнительное соглашение к настоящему договору. Оплате подлежат фактически выполненные работы.

2. Стоимость работ и порядок оплаты по договору

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по смете (номер сметы) и составляет (сумма) рублей, в том числе НДС (сумма НДС).

2.2. Стоимость работ может уточняться в процессе производства работ в случае внесения изменений в объемы и содержание работ по инициативе Заказчика, либо по другим причинам, не зависящим от Подрядчика. Изменение стоимости работ фиксируется в дополнительном соглашении к настоящему договору.

2.3. Оплата за работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, производиться Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение (количество) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

2.3.2. Далее Заказчик производит окончательный расчет за фактически выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение (количество) банковских дней после их подписания.

3. Обязательства сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

3.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами.

3.1.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, во время проведения работ, а также нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ перед контролирующими органами.

3.1.4. Уведомить Заказчика письменно в течение 24 часов о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте в связи с исполнением настоящего договора, включая: аварии, несчастные случаи, хищения и другие события.

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. До начала работ передать Подрядчику рабочую документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, а также ордер на производство земляных работ.

3.2.2. До начала работ выполнить работы по подготовке котлованов (в том числе работы по удалению грунтовых вод) для монтажа трубопроводов. Размеры и расположение котлованов определяются Подрядчиком.

3.2.3. До начала работ выполнить работы по шурфовке пересекаемых коммуникаций. Размеры шурфов и их количество определяются согласующими организациями.

3.2.4. Принять выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик выполнит работы по настоящему договору в течение (количество) банковских дней с момента получения авансового платежа при условии выполнения п.п. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Договора.

4.2. В случае наступления неблагоприятных погодных условий для производства работ методом ГНБ (температура воздуха ниже -5 градусов Цельсия) сроки выполнения работ пересматриваются сторонами.

5. Сдача-приемка работ

5.1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру, оформленную и представленную в порядке и сроках, установленных законодательством РФ.

5.2. Заказчик в течение двух рабочих дней подписывает акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо дает мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае не подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа от приемки, работа считается принятой и подлежит оплате.

6. Ответственности сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в указанные сроки, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но в сумме не более 10% от стоимости работ по настоящему договору. Указанная неустойка должна быть уплачена в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения письменного требования. В случае не предъявления требования об уплате неустойки размер и сумма неустойки равна 0%.

6.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.3. Риск случайного повреждения Подрядчиком подземных коммуникации и имущества третьих лиц, не указанных или неправильно указанных в предоставленной Заказчиком документации и не уточненных с их владельцем, лежит на Заказчике.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты РФ. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то стороны расторгают настоящий договор.

8. Урегулирование споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по спорным вопросам, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. Особые условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору и дополнительных соглашениях к нему.

9.5. Каждая из сторон обязана письменно уведомлять другую сторону при смене банковских реквизитов и местоположения.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Земляные работы в Екатеринбурге

Качественные земляные работы предлагают выполнить квалифицированные мастера Юду. Возможен выезд в любой район Екатеринбурга. На сайте youdo.com вы найдете опытных исполнителей, которые производят земляные работы с использованием специализированной техники (экскаваторов, бульдозеров, катков и др.).

Мастера Юду по низким ценам предлагают:

• благоустройство территорий
• рытье и укрепление котлованов под бассейны и искусственные водоемы
• засыпку выемок глубиной до 20-30 метров
• вывоз грунта
• снос зданий и утилизацию строительного мусора
• разработку и планирование грунта под прокладку коммуникаций, создание насыпей и пр.

Сколько стоят услуги исполнителей Юду?

Специалисты, зарегистрированные на YouDo, недорого производят земляные работы любой сложности. Стоимость их услуг во многом зависит от времени года (зимой цены могут быть немного выше), количества м3 грунта, а также от необходимости выполнения работ вручную. В прайсе, размещенном на youdo.com, вы увидите среднюю стоимость осуществляемых нашими исполнителями земляных работ.

Точная цена на услуги специалистов станет известна после оформления заявки на Юду. В задании стоит указать:

• район Екатеринбурга, где необходимо произвести земляные работы
• примерное количество м3 грунта, с которым будет работать специалист
• наличие возможности подъезда техники к месту проведения земляных работ
• необходимость проведения раскопок на земельном участке вручную
• работы, которые нужно выполнить (вырыть котлован, укрепить тоннель, подготовить грунт под газонную траву, демонтировать фундамент здания и т. д.)

Преимущества сотрудничества с исполнителями Юду

Наши мастера имеют все необходимое для профессионального выполнения работ с грунтом. Вы оцените следующие преимущества сотрудничества с исполнителями Юду:

• наличие специализированной техники, современных инструментов и оборудования
• демократичные расценки на услуги
• выезд по любому указанному адресу в Екатеринбурге

Специалисты Юду качественно выполняют земляные работы (они предварительно изучают подземные инженерные коммуникации, сохраняют корневую систему деревьев и осуществляют вывоз лишнего грунта).

Компания ДС Строй оказывает услугу оперативного вывоза грунта по Москве и Московской области. Стройка торгового центра и прокладка метро, строительство заводов и спортивных комплексов — места, откуда всегда нужно вывозить грунт. Ни один строительный объект не обходится без разработки котлована. При рытье котлованов идет большое извлечение грунта, который нужно вывозить с территории строительства.

Стоимость вывоза грунта без погрузки на 01.10.2018

Стоимость вывоза грунта c погрузкой на 01.10.2018

Каждый строительный объект нуждается в своевременном вывозе строительного грунта. Строительный грунт может использоваться на других стройках. Данный материал имеет свои назначения:

• подготовительная планировка перед асфальтированием территории;
• основания для зданий и строений;
• декорирование ландшафта;
• насыпка для не главных дорог.

Почему Вам выгодно обратиться в ДС Строй:

• Работаем 7 дней в неделю, без перерывов и выходных;
• Вывозим грунт круглосуточно и в любую погоду;
• Используем собственную технику мировых брендов;
• Вывоз грунта - Москва и Московская область.
• Цена данной услуги будет Вам выгодна. Чем крупнее организация застройщик, тем выгоднее будет цена;
• Для юридических лиц и постоянных клиентов предусмотрены скидки;

Строительный грунт — это естественным образом образовавшийся грунт, на котором возводятся строительные сооружения. Этот грунт считается простейшим. В нем содержатся битый кирпич и даже мелкие камни. Строительные свойства грунта определяют конструкцию сооружения и способ его возведения.

• основания для зданий и разнообразных сооружений;
• для сооружения насыпей дорог;
• для строительства плотин;
• для утилитарной планировки;
• для создания ландшафтов.

Постановление Правительства Москвы № 259-ПП от 6 апреля 1999 года

оператора системы "Грунт" с организациями,

производящими земельные работы

Реквизиты контракта (договора) _______________________________

ТАЛОН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУНТА В Г. МОСКВЕ

Генподрядчик __________________________________________________
(полное название)
Отв. исп. ________________________ тел. __________ факс ___________

М.П.
организации
ГП

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Работы по перевозке грунта в г. Москве осуществляются только при наличии Разрешения и Талонов на перевозку грунта, выдаваемых Оператором системы "Грунт" (руководствоваться следует Правилами работы с ОСГ).
Производитель земляных работ __________________________________
Отв. исп. ________________________ тел. _________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

При работе руководствуется Правилами подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы N 207 от 17.03.98, и Правилами работы с ОСГ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, НА КОТОРОМ ВЕДУТСЯ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Округ _______________________ район (ТУ) ______________________
Мк-рн _______________ улица __________________________________
Владение (дом) _____________ корпус (строение) _________________
Разрешение ИГАСН _______________ N __________ "___"__________г.
Назначение объекта ____________________________________________
(ж/д, поликлиника, АТС и др.)
Характер строительства ________________________________________
(новое стр-во, снос, реконструкция и т.д.)
Наименование работ _________________ объем _____________ (куб. м)
При засыпке указывается вид работ ______________________________
(засыпка пазух котлована, вертикальная планировка и др.)
При выемке указывается категория грунта_________________________
(супесь, суглинок, песок и др.)
Сроки проведения земляных работ с "___"_________ г.
по "___"_________ г.

Примечание.
Заявка принимается при наличии:
1. Справки из Мосгоргеотреста о характеристике грунта.
2. Заключения по санитарно-экологическому обследованию грунта.
3. Акта радиационного обследования объекта.
4. Графика проведения земляных работ.
5. ПОС, ППР.
6. Схемы перемещения земляных масс.
7. Сметы в части "Земляные работы".

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.

Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 6 апреля 1999 г. N 259

Порядок оплаты за выдаваемые государственным унитарным предприятием "Информационные технологии, инжиниринг и связь" разрешения на перевозку грунта.
1. Разрешение на перевозку грунта (далее - Разрешение) выдается в порядке, определенном Правилами работ Оператора системы "Грунт" с организациями, производящими земляные работы (далее - Правила работ).
2. Оплату за Разрешение производят все организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, для которых получение Разрешения необходимо в соответствии с Правилами работ.
3. Оплата производится на специально открытый счет ГУП ИТС за каждое Разрешение отдельно.
4. При поступлении заявки от подрядной организации на получение Разрешения ГУП ИТС в установленном Правилами работ порядке подбирает ей объект выемки/засыпки. После подписания договора между участниками сделки на поставку грунта ГУП ИТС выписывает счет за услуги на имя организации (или нескольких организаций), выступающей плательщиком за Разрешение по этому договору. Счет выписывается только по предъявлении в ГУП ИТС договора на поставку грунта.
5. Плательщик за Разрешение определяется договором между всеми участниками сделки по перемещению грунта в каждом отдельном случае.
6. Для получения Разрешения плательщик обязан предъявить в ГУП ИТС документ об оплате полной стоимости Разрешения.
7. Окончательный расчет по оплате за Разрешение производится по окончании срока действия Разрешения, т.е. при его гашении (в соответствии с Правилами работ и договором на поставку грунта):
7.1. В случае, если объем перевезенного грунта, указанный в Разрешении, соответствует фактически поставленному объему, Разрешение считается полностью оплаченным и гасится с указанием этого объема.
7.2. В случае, если фактически поставленный объем грунта превышает объем, первоначально указанный в Разрешении, производится доплата за разницу в объемах. Гашение Разрешения на фактически поставленный объем в таком случае производится только после предъявления плательщиком в ГУП ИТС документа о доплате за Разрешение согласно дополнительно выписанному ГУП ИТС плательщику счету на услуги на сумму этой доплаты.
7.3. В случае, если фактически поставленный объем грунта меньше объема, первоначально указанного в Разрешении, ГУП ИТС обязано погасить Разрешение на фактически поставленный объем и в течение месяца произвести возврат средств плательщику на разницу между объемом, указанным первоначально в Разрешении, и объемом, поставленным фактически.
7.4. В случае, если по не зависящим от ГУП ИТС причинам поставка грунта по выданному Разрешению не состоялась, ГУП ИТС обязано аннулировать выданное Разрешение. Средства, первоначально полученные за Разрешение, в этом случае возврату не подлежат.
8. Погашенным считается только полностью оплаченное Разрешение, т.е. имеющее отметку ГУП ИТС по оплате его полной стоимости из расчета фактически поставленного грунта.
9. Стоимость Разрешения определена:
9.1. В рублях за 1 куб. м перемещаемого грунта.
9.2. С учетом последующего возмещения затрат организациям, участвующим в Системе, без деятельности которых функционирование Системы невозможно. Доля каждой из этих организаций определена в процентах от общей стоимости Разрешения и отражена в договорах между ГУП ИТС, с одной стороны, и каждой из организаций, участвовавших в Системе, с другой.
10. Талоны на перевозку грунта являются приложением к Разрешению, и их стоимость включена в стоимость Разрешения.
11. Разрешение является документом, удостоверяющим фактически поставленный объем и плечо перевозки, указанные в Разрешении, для предъявления Подрядчиком Заказчику для оплаты за эти виды работ, а также за стоимость самого Разрешения.